Construction immobilière : La clause d’intempéries n’est pas abusive
Pour l’acquéreur d’une maison à bà¢tir, la clause d’intempéries imposée par le constructeur n’est pas abusive, juge la Cour de cassation. La clause d’intempéries prévoit que le délai de construction pourra être prolongé sans pénalité.
Afin d’obtenir votre meilleur taux pour votre crédit immobilier, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Et ce, même si au final, ce sera bien votre banque qui vous accordera votre prêt. Solliciter les services d’un courtier en crédit immobilier est une démarche pertinente, la meilleure offre de crédit immobilier vous permettra de négocier auprès de votre banque. 👉 Je compare les meilleurs taux de crédit immobilier
Dans le bàƒÂ¢timent, la clause d’intempéries n’est pas abusive :
Pour l’acquéreur d’une maison à bàƒÂ¢tir, la "clause d’intempéries" imposée par le constructeur n’est pas abusive, juge la Cour de cassation.
jcgaLa clause d’intempéries prévoit que le délai de livraison de l’ouvrage pourra être prolongé sans pénalités en cas d’événements climatiques qui empêcheraient de travailler et retarderaient le chantier.jcga
La loi définit comme intempéries "les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir".
Leur maison ayant été livrée avec neuf mois de retard, des particuliers avaient saisi la justice en invoquant le caractàƒÂ¨re abusif d’une telle clause qui exonàƒÂ¨re un professionnel de toute responsabilité dans ses rapports avec des consommateurs. Ils expliquaient que les intempéries étaient prévisibles, en fonction de la région et n’avaient donc pas un caractàƒÂ¨re de force majeure.
Ils ajoutaient que l’appréciation des jours d’intempéries revenait à l’entreprise, au maàƒÂ®tre d’oeuvre du chantier ou à l’architecte et que ces intervenants n’étaient pas indépendants pour juger si un retard est justifié ou non.
Mais la Cour de cassation a répondu briàƒÂ¨vement que la clause en question n’avait "ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, undéséquilibre significatif" et qu’elle n’était donc pas abusive.
(Cass. Civ 3, 24.10.2012, Nà‚° 1239).
🔍 Avis & notations
Avis des lecteurs de Banque Taux sur Construction immobilière : La clause d’intempéries n’est pas abusive :
